Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり（現在停止中 2件）法人基礎情報あり

株式会社大林組

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1件
指名停止・入札参加停止
83件
直近の公表記録
2026年9月30日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社大林組
フリガナ
オオバヤシグミ
法人番号
7010401088742
本店所在地
東京都港区港南２丁目１５番２号

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

gBizINFO で見る ↗国税庁法人番号公表サイトで見る ↗

国税庁法人番号: 2026年8月31日取得

データソース一覧

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 83件
現在停止中指名停止

佐賀市

措置年月日
2026年9月30日
停止期間
2026年10月1日〜2026年11月30日
理由
許認可法令違反前記の事業者は、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町 におけるトンネル新設工事において、令和６年１２月２５日、鰍沢労働基準監督署 による立ち入り検査を受け、同年１０月４日に発生した作業員に対する労働災害発 生状況に関して虚偽の陳述をした。 この件について、令和８年３月２４日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員 ２名が労働安全衛生法違反で略式命令（いずれも罰金２０万円）を受け、その刑が 確定している。 当該事実が、建設業法第２８条第１項第３号に該当するとして、令和８年７月２ ４日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。 このことは、佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領（以下「措置要領」 という。）別表第２（贈賄及び不正行為等に基づく措置基準）第１３号（建設業法違 反行為）に該当する。
根拠規程
佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領 / 別表第2第13号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

玄海町

措置年月日
2026年9月25日
停止期間
2026年9月25日〜2026年10月24日
理由
詐欺・虚偽株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。
根拠規程
玄海町建設工事請負・委託業務に係る指名停止等に関する規程 / 別表第2第13号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

佐賀県

措置年月日
2026年9月3日
停止期間
2026年9月3日〜2026年10月2日
理由
詐欺・虚偽株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

芦屋市

措置年月日
2026年8月28日
停止期間
2026年8月28日〜2026年9月27日
理由
安全管理・事故山梨県内におけるトンネル新設工事において、協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行った件について、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けたことを受けて、国土交通省関東地方整備局長から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けたため。
根拠規程
別表2-7(3)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加資格停止

神栖市

措置年月日
2026年8月28日
停止期間
2026年8月29日〜2026年9月28日
理由
不正・不誠実な行為第76条(入札参加資格停止)における別表第7(不正又は不誠実な行為)第16項ア(業務に関し、法令に違反したとき)
根拠規程
第76条・別表第7第16項ア
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

芦屋市

措置年月日
2026年8月28日
停止期間
2026年8月28日〜2026年9月27日
理由
安全管理・事故山梨県内におけるトンネル新設工事において、協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行った件について、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けたことを受けて、国土交通省関東地方整備局長から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けたため。
根拠規程
別表2-7(3)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

笠間市

措置年月日
2026年8月26日
停止期間
2026年8月26日〜2026年9月25日
理由
安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
笠間市建設工事請負業者指名停止等規程 / 別表第2第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

つくば市

措置年月日
2026年8月26日
停止期間
2026年8月26日〜2026年9月25日
理由
安全管理・事故株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年(2024年)10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年(2026年)3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
つくば市入札参加指名停止等措置要綱 / 第2条第1項別表第2第6項「不正又は不誠実な行為」第1号ア
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

稲敷市

措置年月日
2026年8月26日
停止期間
2026年8月26日〜2026年9月25日
理由
安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
稲敷市契約事務等に関する規程 / 別表第3第18号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2026年8月22日
停止期間
2026年8月22日〜2026年9月21日
理由
労働法令違反(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩 トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災 害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和 8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法 違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要 領第3号)別表第2第15号アに該当する。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要 領第3号)別表第2第15号アに該当する。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

ひたちなか市

措置年月日
2026年8月21日
停止期間
2026年8月21日〜2026年9月20日
理由
安全管理・事故「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第2に掲げる(不正又は不誠実な行為)第13項(1)に該当するため。
根拠規程
ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱 / 別表第2
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

高萩市

措置年月日
2026年8月20日
停止期間
2026年8月20日〜2026年9月19日
理由
安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
高萩市建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 別表第2第18項第1号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

土浦市

措置年月日
2026年8月19日
停止期間
2026年8月19日〜2026年9月18日
理由
安全管理・事故「土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱」(平成11年3月31日告示第22号。以下、「指名停止等措置要綱」という。)第2条第1項及び別表第2第15項第1号に該当。
根拠規程
土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱 / 第2条第1項及び別表第2第15項第1号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

水戸市

措置年月日
2026年8月19日
停止期間
2026年8月19日〜2026年9月18日
理由
安全管理・事故株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル 新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の 労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及 び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令 を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から ア業務に関し、法令に違反したとき。1カ月以上9カ月以内
根拠規程
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 / 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から ア業務に関し、法令に違反したとき。1カ月以上9カ月以内
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

常陸太田市

措置年月日
2026年8月11日
停止期間
2026年8月11日〜2026年9月10日
理由
安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。上記事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(1)に該当する。
根拠規程
常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 / 別表第2第15号(1)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

茨城県

措置年月日
2026年8月6日
停止期間
2026年8月6日〜2026年9月5日
理由
安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新 設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の 労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社 及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式 命令を受けた。
根拠規程
茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 上記事実は、茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成7年6月1日付け監 第 184 号。以下「指名停止等措置要領」という。 )別表第2第 15 号アに該当する。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

泉南市

措置年月日
2026年8月6日
停止期間
2026年8月6日〜2026年11月5日
理由
その他別表第9(2)イ号に該当
根拠規程
別表第9
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
現在停止中指名停止公表内容の更新履歴あり

大津市

措置年月日
2026年8月3日
停止期間
2026年8月3日〜2027年1月2日
理由
詐欺・虚偽株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受けた際に、労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をしたとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことは、建設業法第28条第1項3号に該当すると認められるとして、関東地方整備局より令和8年7月24日付けで同法第28条第1項3号により指示処分を受けたため。
根拠規程
大津市建設工事等指名停止基準第2条第1項別表第2第10号(11)イ適用
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

広島市

措置年月日
2026年7月10日
停止期間
2026年7月10日〜2026年8月9日
理由
不正・不誠実な行為広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱 別表第25号(不正又は不誠実な行為等)ア
根拠規程
広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱 / 別表第25号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

岸和田市

措置年月日
2026年7月10日
停止期間
2026年7月10日〜2026年10月9日
理由
安全管理・事故大阪府外で発注された工事で発生した労働災害に関し、令和8年3月24日付けで労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。
根拠規程
岸和田市指名競争入札指名停止要綱第2条第1項(別表第19項第4号ウ)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加資格停止公表内容の更新履歴あり

養老町

措置年月日
2026年7月3日
停止期間
2026年7月3日〜2026年9月2日
理由
安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」(東海旅客鉄道(株)発注)において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社社員が、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたことについて、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日に鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、養老町建設工事請負契約に係る入札参加資格等措置要綱別表第2第6号「不正又は不誠実な行為」に該当するため、2カ月の資格停止を行う。
根拠規程
養老町建設工事請負契約に係る入札参加資格等措置要綱 / 別表第2第6号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

多賀城市

措置年月日
2026年6月16日
停止期間
2026年6月16日〜2026年7月16日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為
根拠規程
25
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

水俣市

措置年月日
2026年6月15日
停止期間
2026年6月15日〜2026年7月14日
理由
安全管理・事故株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の工事にて発生した労働災害に関し、同社社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名除外

東広島市

措置年月日
2026年6月10日
停止期間
2026年6月10日〜2026年7月9日
理由
安全管理・事故業務に関する法令違反株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」にて令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金刑の略式命令を受けたため。
根拠規程
建設業者等指名除外基準要綱 / 第2条第1項に掲げる別表16
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

安来市

措置年月日
2026年6月9日
停止期間
2026年6月9日〜2026年7月8日
理由
安全管理・事故当該業者は「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」を施工する特別共同企業体の代表構成員として携わっていたが、令和6年10月4日に発生した労働災害に際し、大林組の社員が労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったことについて、大林組及び大林組の社員2名が令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。上記が、準用する安来市建設工事等入札参加者指名停止等措置要綱別表第2第9号に該当するため指名停止を行う。なお、指名停止措置の期間は1月とする。
根拠規程
安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 / 別表第2第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

坂祝町

措置年月日
2026年6月5日
停止期間
2026年6月5日〜2026年8月4日
理由
安全管理・事故株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」(東海旅客鉄道(株)発注)において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社社員が、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたことについて、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日に鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領第2条第1項に定める別表第2第8項(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
根拠規程
坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領 / 別表第2第8
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名除外

広島県

措置年月日
2026年6月3日
停止期間
2026年6月3日〜2026年7月2日
理由
安全管理・事故株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩ト ンネル新設（東工区）ほか」にて令和６年10月４日に発生した労働災害に関し、所轄の労 働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和８年３月24日付けで鰍沢簡易 裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金刑の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

旭川市

措置年月日
2026年6月2日
停止期間
2026年6月2日〜2026年7月1日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

措置年月日
2026年6月2日
停止期間
2026年6月2日〜2026年7月1日
理由
安全管理・事故4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停 止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
根拠規程
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加資格停止公表内容の更新履歴あり

潟上市

措置年月日
2026年5月28日
停止期間
2026年5月28日〜2026年7月27日
理由
安全管理・事故株式会社大林組を代表とする共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した工事関係者事故について、事実と異なる説明を所轄の鰍沢労働基準監督署に行ったとして、同社及び同社社員2名が労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。使用人が秋田県外における業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたため
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加停止

舞鶴市

措置年月日
2026年5月28日
停止期間
2026年5月28日〜2026年6月27日
理由
安全管理・事故工事の労働災害に関して労働基準監督署へ事実と異なる説明をしたとして、労働安全衛生法違反による罰金の略式命令を受けた。
根拠規程
舞鶴市入札参加停止に関する要綱
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

飯塚市市長部局

措置年月日
2026年5月27日
停止期間
2026年5月27日〜2026年6月26日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

飯塚市

措置年月日
2026年5月27日
停止期間
2026年5月27日〜2026年6月26日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

行橋市

措置年月日
2026年5月27日
停止期間
2026年5月27日〜2026年6月26日
理由
安全管理・事故当該事業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことにより、5月27日(水)に福岡県庁にて指名停止が公表された。 行橋市指名停止等措置要綱第3条(指名停止)第1項の別表第2(不正又は不誠実な行為)の12の項に該当する。従って、本件については、指名停止1ヶ月間とする。
根拠規程
行橋市指名停止等措置要綱 / 第3条第1項別表第2の12の項
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

島原市

措置年月日
2026年5月26日
停止期間
2026年5月26日〜2026年6月25日
理由
安全管理・事故大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことによる措置。
根拠規程
島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)]に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

諫早市

措置年月日
2026年5月23日
停止期間
2026年5月23日〜2026年6月22日
理由
安全管理・事故大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことによる措置。諫早市入札参加資格者指名停止措置要領第2「別表第2第9号(不正又は不誠実な行為)」該当
根拠規程
別表第2第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2026年5月22日
停止期間
2026年5月22日〜2026年6月21日
理由
安全管理・事故当該業者は、山梨県内で施工中の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和６年１０月４日に発生した協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていた。 この件について、当該業者及び当該業者の社員２名は、令和８年３月２４日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金２０万円の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

南関東防衛局

措置年月日
2026年5月21日
停止期間
2026年5月21日〜2026年6月20日
理由
安全管理・事故上記のことが、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、指名停止措置を行うものである。
根拠規程
工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

佐世保市

措置年月日
2026年5月20日
停止期間
2026年5月20日〜2026年6月19日
理由
安全管理・事故不正又は不誠実な行為 (株)大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことによる措置。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

長崎市

措置年月日
2026年5月19日
停止期間
2026年5月19日〜2026年6月18日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為
根拠規程
別表第2第13号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

草加市

措置年月日
2026年5月19日
停止期間
2026年5月19日〜2026年6月18日
理由
安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
別表第2贈賄及び不正行為等に対する措置基準第6号(不正又は不誠実行為)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

東金市

措置年月日
2026年5月19日
停止期間
2026年5月20日〜2026年6月19日
理由
労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和8年3月24日付けで当該業者及びその社員2名が、労働安全衛生法違反により鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
根拠規程
東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領 / 第2条第1項別表第2第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

我孫子市

措置年月日
2026年5月19日
停止期間
2026年5月19日〜2026年6月18日
理由
労働法令違反左記業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱 / 第2条第1項別表第2第9項
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

山口市

措置年月日
2026年5月19日
停止期間
2026年5月19日〜2026年6月18日
理由
安全管理・事故株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社使用人2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社大林組及び同社使用人2名が、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。
根拠規程
山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

八千代市

措置年月日
2026年5月18日
停止期間
2026年5月18日〜2026年6月17日
理由
労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は,令和6年12月25日,山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し,鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして,令和8年3月24日,鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。
根拠規程
八千代市競争入札参加資格者指名停止措置要領 / 第2条第1項別表第2第9号(その他の不正又は不誠実な行為)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

宇部市

措置年月日
2026年5月18日
停止期間
2026年5月18日〜2026年6月17日
理由
安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第218(不正又は不誠実な行為)に該当する。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

国土交通省国土地理院

措置年月日
2026年5月15日
停止期間
2026年5月15日〜2026年6月14日
理由
安全管理・事故物品・役務の有資格登録業者である株式会社大林組の上記案件に係る行為は、「国土交 通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付 け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な行為) に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

流山市

措置年月日
2026年5月13日
停止期間
2026年5月13日〜2026年6月12日
理由
労働法令違反同社及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

長崎県

措置年月日
2026年5月11日
停止期間
2026年5月12日〜2026年6月11日
理由
詐欺・虚偽中央新幹線のトンネル工事中の労働災害について、社員が労働基準監督署に虚偽の説明を行い、会社と社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令を受けた。 別表第2第10号（不正又は不誠実な行為）
根拠規程
別表第2第10号（不正又は不誠実な行為）
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

印西市

措置年月日
2026年5月7日
停止期間
2026年5月7日〜2026年6月6日
理由
労働法令違反左記業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
印西市建設工事請負業者等指名停止措置要綱 / 第2条第1項別表第1第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加停止公表内容の更新履歴あり

春日部市

措置年月日
2026年5月1日
停止期間
2026年5月1日〜2026年5月31日
理由
安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けたため。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

逗子市

措置年月日
2026年4月28日
停止期間
2026年4月28日〜2026年10月27日
理由
労働法令違反株式会社大林組の従業員は、共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定したため。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

新潟市

措置年月日
2026年4月28日
停止期間
2026年4月28日〜2026年5月27日
理由
安全管理・事故不正、不誠実な行為(他に対して) 「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において発生した労働災害に関し、労基署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付で労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了資格停止

鳥取県

措置年月日
2026年4月23日
停止期間
2026年4月23日〜2026年5月22日
理由
安全管理・事故令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日に鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成20年5月1日付第200700191955号鳥取県土整備部長通知)別表第2の10(法令違反)に該当するため。
根拠規程
鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱 / 別表第2
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

坂戸市

措置年月日
2026年4月23日
停止期間
2026年4月23日〜2026年5月22日
理由
安全管理・事故左記業者が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、左記業者と同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで、罰金の略式命令を受けた。
根拠規程
第3条別表第2第8号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

銚子市

措置年月日
2026年4月23日
停止期間
2026年4月23日〜2026年5月22日
理由
労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。
根拠規程
銚子市の契約に係る入札参加停止措置要領 / 第2条第1項(別表第2第11号)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

鹿児島市

措置年月日
2026年4月22日
停止期間
2026年4月22日〜2026年5月21日
理由
安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
根拠規程
鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 / 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

鹿児島市

措置年月日
2026年4月22日
停止期間
2026年4月22日〜2026年5月21日
理由
安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
根拠規程
鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 / 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加資格制限

大玉村

措置年月日
2026年4月21日
停止期間
2026年4月21日〜2026年7月20日
理由
安全管理・事故令和6年10月4日、当該業者が代表構成員を務める共同企業体で施工中の東海旅客鉄道株式会社発注の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」の工事において、ベルトコンベアーの延伸作業中に協力会社の作業員が負傷する労働災害が発生した。この件について、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社社員2名それぞれ罰金刑の判決を受けた。
根拠規程
建設工事等入札参加資格制限措置要領 / 別表第2の8
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

柏市

措置年月日
2026年4月21日
停止期間
2026年4月21日〜2026年5月20日
理由
労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。 第2条第1項別表第2第9号
根拠規程
第2条第1項別表第2第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

福島県

措置年月日
2026年4月20日
停止期間
2026年4月20日〜2026年7月19日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為 (要綱別表第2 8)
根拠規程
不正又は不誠実な行為 (要綱 / 別表第28
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

成田市

措置年月日
2026年4月20日
停止期間
2026年4月21日〜2026年5月20日
理由
労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領 / 第2条第1項(別表第1第1号)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

さいたま市

措置年月日
2026年4月20日
停止期間
2026年4月20日〜2026年6月19日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実行為(法令等違反)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2026年4月17日
停止期間
2026年4月17日〜2026年5月16日
理由
安全管理・事故株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで、同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
根拠規程
別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

鎌ケ谷市

措置年月日
2026年4月16日
停止期間
2026年4月16日〜2026年5月15日
理由
労働法令違反株式会社大林組及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。
根拠規程
鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程 / 第2条第1項別表第2第9号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

松戸市

措置年月日
2026年4月16日
停止期間
2026年4月16日〜2026年5月15日
理由
労働法令違反当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 / 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

千葉市

措置年月日
2026年4月16日
停止期間
2026年4月16日〜2026年5月15日
理由
労働法令違反同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。 不正又は不誠実な行為 第2条第1項別表第2第9項 - -
根拠規程
不正又は不誠実な行為 第2条第1項別表第2第9項 - -
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

松戸市

措置年月日
2026年4月16日
停止期間
2026年4月16日〜2026年5月15日
理由
労働法令違反当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 / 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加停止

沼津市

措置年月日
2026年4月16日
停止期間
2026年4月16日〜2026年5月15日
理由
安全管理・事故当該業者が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付で、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けたため。
根拠規程
沼津市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱 / 別表第2第12項
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

松戸市

措置年月日
2026年4月16日
停止期間
2026年4月16日〜2026年5月15日
理由
労働法令違反当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 / 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

富士市

措置年月日
2026年4月15日
停止期間
2026年4月15日〜2026年5月14日
理由
安全管理・事故株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで、同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了入札参加停止

奈良県

措置年月日
2026年4月6日
停止期間
2026年4月6日〜2026年6月5日
理由
不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為・別表2-8-(4)イ
根拠規程
不正又は不誠実な行為・別表2-8-(4)イ
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

名古屋市

措置年月日
2026年4月2日
停止期間
2026年4月2日〜2026年6月1日
理由
安全管理・事故該当者が代表構成員を務める共同企業体が施工する「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において発生した労働災害について、該当者の使用人が労働基準監督署に対し、事実と異なる説明をしたことにより、該当者及び該当者の使用人が令和8年3月17日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、鰍沢簡易裁判所より令和8年3月24日に罰金刑とする略式命令を受けたことによる。 第3第1項及び別表第2第6号(1)イ
根拠規程
第3第1項及び別表第2第6号(1)イ
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年11月9日
停止期間
2021年11月9日〜2021年12月8日
理由
契約不履行指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が請け負っている令和2・3・4・5 年度飯 舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事において令和2年12月22日に発生した労 働災害について、被災者の3次下請け業者貴水工業株式会社の労働者の休業日 数が33日であったにもかかわらず、貴水工業株式会社が福島労働基準監督署へ 労働者死傷病報告書を提出していないという事実が認められた。 このことに関して、本年8月27日、大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体は福 島労働基準監督署から「関係請負人及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法 等に違反しないよう必要な指導を行っていない。」として、また、貴水工業株式会社 は「遅滞なく労働者死傷病報告を提出していない。」として、それぞれ労働安全衛 生法に基づく是正勧告書を交付された。 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が元方事業者として関係請負人及び関 係請負人の労働者が労働安全衛生法等に違反しないよう指導を行っていなかった ことは、労働安全衛生法第29 条第1項に抵触し、工事請負契約書等に定める法令 順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成 13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)(以下「措置要領」という。) 別表1第4号(契約違反)に該当する。また、貴水工業株式会社が遅滞なく労働者 死傷病報告を提出しなかったことは、労働安全衛生規則第97条第1項に抵触し、措 置要領別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表1第4号、別表2第16号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年10月18日
停止期間
2021年10月18日〜2021年11月17日
理由
粗雑工事・履行不良指名停止等措置要領(工事) 別表1第3号 (過失による粗雑工事) 株式会社大林組は、令和元年台風19号で被災した長野県東御市海野地先にお いて、北陸地方整備局が発注した災害復旧工事を受注し施工していたものである が、令和2年10月、護岸工等に不具合が生じていることが確認され、直ちに同地 方整備局が調査を実施したところ、胴込コンクリート充填不足による法覆大型ブ ロック背面空洞などの不具合が判明した。これにより、法覆護岸工の全面的な再 施工を行うこととなり、契約工期内での完成が図られず、完成及び引き渡しを39日 間遅延させた。このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表1第 3号(過失による粗雑工事)に該当すると認められるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表1第3号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

環境省

措置年月日
2021年5月7日
停止期間
2021年5月7日〜2021年6月6日
理由
詐欺・虚偽指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 株式会社大林組が請け負った平成29 年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設 工事において、令和元年11月25日に、二次下請け業者有限会社三宝工業の労働 者が現場内において休業4 日以上の労働災害に被災していたにもかかわらず、同 社は災害発生場所、災害発生状況等を偽り、同年11月27日に福島労働基準監督 署へ虚偽の労働者死傷病報告を提出していたという事実が認められた。 このことに関して、本年3月12日、富岡労働基準監督署は有限会社三宝工業及び 同社取締役を労働安全衛生法違反の疑いで福島区検察庁に書類送検した。 また同日、株式会社大林組東北支店双葉中間貯蔵土木工事事務所長は、富岡労 働基準監督署から「労働災害の報告に関して、元方事業者として関係請負人及び 関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指導を 行っていない。」として労働安全衛生法に基づく是正勧告書を交付された。 当該労働災害の報告に関して、株式会社大林組が元方事業者として関係請負人 及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指 導を行っていないことは、労働安全衛生法第29 条第1 項に抵触し、工事請負契約 書等に定める法令順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止 等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表1 第4号(契約違反)に該当する。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) / 別表1第4号、別表1
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

笠間市

措置年月日
2018年4月16日
停止期間
2018年4月16日〜2018年10月15日
理由
独占禁止法違反東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線建設工事に関して,独占禁止法に違反する犯罪があったとして,平成30年3月23日,公正取引委員会から検事総長に告発された。
根拠規程
笠間市建設工事請負業者指名停止等規程 / 第2条第1項及び別表第2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

佐賀県

措置年月日
2018年4月11日
停止期間
2018年4月11日〜2019年6月10日
理由
その他株式会社大林組及び清水建設株式会社は、東海旅客鉄道株式会社の発注するリニア中央 新幹線建設工事に関して、平成30年3月23日に公正取引委員会から告発され、同日中 に東京地方検察庁により起訴された。
根拠規程
佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

茨城町

措置年月日
2018年4月9日
停止期間
2018年4月9日〜2018年10月8日
理由
独占禁止法違反東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線建設工事に関して,独占禁止 法に違反する犯罪があったとして,平成30年3月23日,公正取引委員会 から検事総長に告発された。 (株)大林組及び清水建設(株)が,独占禁止法に違反する犯罪があったと して,公正取引委員会から検事総長に告発されたことは,「茨城町建設工事等 請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別 表第2第6号に該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し当該認定をした日から ,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められると6ヶ月以上12ヶ月以内 き(第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-240-7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / (株)大林組及び清水建設(株)が,独占禁止法に違反する犯罪があったと して,公正取引委員会から検事総長に告発されたことは,「茨城町建設工事等 請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別 表第2第6号に該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し当該認定をした日から ,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められると6ヶ月以上12ヶ月以内 き(第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-240-7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2018年3月30日
停止期間
2018年3月30日〜2018年7月29日
理由
独占禁止法違反公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線建設工事の受注調整事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第７４条第１項の規定に基づき、平成３０年３月２３日、建設業者４社等を検事総長に告発し、同日中に東京地方検察庁はこの４社等を起訴した。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2018年3月30日
停止期間
2018年3月30日〜2018年9月29日
理由
独占禁止法違反東海旅客鉄道株式会社が発注するリニア中央新幹線の工事について、事前に受注予定業者を決めるなど、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いにより、平成30年3月23日、公正取引委員会から刑事告発されたため。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

いすみ市

措置年月日
2018年3月29日
停止期間
2018年3月29日〜2018年9月28日
理由
独占禁止法違反独占禁止法違反行為 公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線建設工事を巡り、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し、株式会社大林組及び清水建設株式会社を含む4社らを平成30年3月23日、検事総長に告発し、同日、東京地方検察庁は、4社らを独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪で起訴した。
根拠規程
いすみ市建設工事請負業者等指名停止措置要領 / 第2条第1項第1号「千葉県公共工事契約業務連絡協議会より、当該有資格業者について指名停止の通知があった場合」
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年2月15日
停止期間
2017年2月15日〜2017年2月28日
理由
安全管理・事故(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表1第7号 (安全管理措置の不適切により 生じた工事関係者事故) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表1第7号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法指示

株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和６年１２月２５日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年１０月４日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して質問された。 その際、真実は、前記労働災害がフォークリフトを定められた用途以外に使用したことにより生じた事故によるものであった可能性を認識していたにも関わらず、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落して生じた事故によるものであった旨うそを言うとともに、同労働基準監督署労働基準監督官らの面前で、関係者に、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落した事故状況を再現させるなどし、もって労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をした。 この件について、令和８年３月２４日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員２名が労働安全衛生法違反で略式命令（いずれも罰金２０万円）を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第２８条第１項第３号に該当すると認められる。

2026年7月24日関東地方整備局
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

同名の別法人

2社

同じ商号でも法人番号が異なる場合は別法人です。法人番号・本店所在地を確認して、対象の法人を特定してください。

登記情報の変動

商号変更

  • 株式会社大林組（2015-10-05 〜 現在）

本店所在地変更

  • 東京都港区港南２丁目１５番２号（2015-10-05 〜 現在）

法令別内訳

処分種別別内訳

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。