期間終了指名停止
芦屋市
- 措置年月日
- 2026年8月28日
- 停止期間
- 2026年8月28日〜2026年9月27日
- 理由
- 安全管理・事故山梨県内におけるトンネル新設工事において、協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行った件について、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けたことを受けて、国土交通省関東地方整備局長から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けたため。
- 根拠規程
- 別表2-7(3)
Company profile
企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり（現在停止中 1件）法人基礎情報あり
株式会社大林組
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
企業プロフィール概要
- 行政処分・行政上の対応
- 1件
- 指名停止・入札参加停止
- 38件
- 直近の公表記録
- 2026年8月28日
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
法人基礎情報
- 法人名
- 株式会社大林組
- フリガナ
- オオバヤシグミ
- 法人番号
- 7010401088742
- 本店所在地
- 東京都港区港南２丁目１５番２号
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
国税庁法人番号: 2026年8月31日取得
指名停止・入札参加停止の履歴
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
茨城町
- 措置年月日
- 2026年8月22日
- 停止期間
- 2026年8月22日〜2026年9月21日
- 理由
- 労働法令違反(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩 トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災 害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和 8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法 違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要 領第3号)別表第2第15号アに該当する。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要 領第3号)別表第2第15号アに該当する。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
ひたちなか市
- 措置年月日
- 2026年8月21日
- 停止期間
- 2026年8月21日〜2026年9月20日
- 理由
- 安全管理・事故「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第2に掲げる(不正又は不誠実な行為)第13項(1)に該当するため。
- 根拠規程
- ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱 / 別表第2
期間終了指名停止
高萩市
- 措置年月日
- 2026年8月20日
- 停止期間
- 2026年8月20日〜2026年9月19日
- 理由
- 安全管理・事故(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 高萩市建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 別表第2第18項第1号
期間終了指名停止
土浦市
- 措置年月日
- 2026年8月19日
- 停止期間
- 2026年8月19日〜2026年9月18日
- 理由
- 安全管理・事故「土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱」(平成11年3月31日告示第22号。以下、「指名停止等措置要綱」という。)第2条第1項及び別表第2第15項第1号に該当。
- 根拠規程
- 土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱 / 第2条第1項及び別表第2第15項第1号
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
水戸市
- 措置年月日
- 2026年8月19日
- 停止期間
- 2026年8月19日〜2026年9月18日
- 理由
- 安全管理・事故株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル 新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の 労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及 び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令 を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から ア業務に関し、法令に違反したとき。1カ月以上9カ月以内
- 根拠規程
- 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 / 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から ア業務に関し、法令に違反したとき。1カ月以上9カ月以内
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
広島市
- 措置年月日
- 2026年7月10日
- 停止期間
- 2026年7月10日〜2026年8月9日
- 理由
- 不正・不誠実な行為広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第25号(不正又は不誠実な行為等)ア
- 根拠規程
- 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱 / 別表第25号
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
水俣市
- 措置年月日
- 2026年6月15日
- 停止期間
- 2026年6月15日〜2026年7月14日
- 理由
- 安全管理・事故株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の工事にて発生した労働災害に関し、同社社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受けた。
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 措置年月日
- 2026年6月2日
- 停止期間
- 2026年6月2日〜2026年7月1日
- 理由
- 安全管理・事故4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停 止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
- 根拠規程
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱
期間終了指名停止
行橋市
- 措置年月日
- 2026年5月27日
- 停止期間
- 2026年5月27日〜2026年6月26日
- 理由
- 安全管理・事故当該事業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことにより、5月27日(水)に福岡県庁にて指名停止が公表された。 行橋市指名停止等措置要綱第3条(指名停止)第1項の別表第2(不正又は不誠実な行為)の12の項に該当する。従って、本件については、指名停止1ヶ月間とする。
- 根拠規程
- 行橋市指名停止等措置要綱 / 第3条第1項別表第2の12の項
期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2026年5月22日
- 停止期間
- 2026年5月22日〜2026年6月21日
- 理由
- 安全管理・事故当該業者は、山梨県内で施工中の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和６年１０月４日に発生した協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていた。 この件について、当該業者及び当該業者の社員２名は、令和８年３月２４日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金２０万円の略式命令を受けた。
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
南関東防衛局
- 措置年月日
- 2026年5月21日
- 停止期間
- 2026年5月21日〜2026年6月20日
- 理由
- 安全管理・事故上記のことが、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、指名停止措置を行うものである。
- 根拠規程
- 工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
期間終了指名停止
長崎市
- 措置年月日
- 2026年5月19日
- 停止期間
- 2026年5月19日〜2026年6月18日
- 理由
- 不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為
- 根拠規程
- 別表第2第13号
期間終了指名停止
我孫子市
- 措置年月日
- 2026年5月19日
- 停止期間
- 2026年5月19日〜2026年6月18日
- 理由
- 労働法令違反左記業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱 / 第2条第1項別表第2第9項
期間終了指名停止
東金市
- 措置年月日
- 2026年5月19日
- 停止期間
- 2026年5月20日〜2026年6月19日
- 理由
- 労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和8年3月24日付けで当該業者及びその社員2名が、労働安全衛生法違反により鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
- 根拠規程
- 東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領 / 第2条第1項別表第2第9号
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
宇部市
- 措置年月日
- 2026年5月18日
- 停止期間
- 2026年5月18日〜2026年6月17日
- 理由
- 安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第218(不正又は不誠実な行為)に該当する。
期間終了指名停止
八千代市
- 措置年月日
- 2026年5月18日
- 停止期間
- 2026年5月18日〜2026年6月17日
- 理由
- 労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は,令和6年12月25日,山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し,鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして,令和8年3月24日,鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。
- 根拠規程
- 八千代市競争入札参加資格者指名停止措置要領 / 第2条第1項別表第2第9号(その他の不正又は不誠実な行為)
期間終了指名停止
国土交通省国土地理院
- 措置年月日
- 2026年5月15日
- 停止期間
- 2026年5月15日〜2026年6月14日
- 理由
- 安全管理・事故物品・役務の有資格登録業者である株式会社大林組の上記案件に係る行為は、「国土交 通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付 け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な行為) に該当するものである。
- 根拠規程
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
流山市
- 措置年月日
- 2026年5月13日
- 停止期間
- 2026年5月13日〜2026年6月12日
- 理由
- 労働法令違反同社及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
流山市
- 措置年月日
- 2026年5月13日
- 停止期間
- 2026年5月13日〜2026年6月12日
- 理由
- 労働法令違反同社及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
現在停止中指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
逗子市
- 措置年月日
- 2026年4月28日
- 停止期間
- 2026年4月28日〜2026年10月27日
- 理由
- 労働法令違反株式会社大林組の従業員は、共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定したため。
期間終了指名停止
銚子市
- 措置年月日
- 2026年4月23日
- 停止期間
- 2026年4月23日〜2026年5月22日
- 理由
- 労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。
- 根拠規程
- 銚子市の契約に係る入札参加停止措置要領 / 第2条第1項(別表第2第11号)
期間終了指名停止
坂戸市
- 措置年月日
- 2026年4月23日
- 停止期間
- 2026年4月23日〜2026年5月22日
- 理由
- 安全管理・事故左記業者が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、左記業者と同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで、罰金の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 第3条別表第2第8号
期間終了指名停止
鹿児島市
- 措置年月日
- 2026年4月22日
- 停止期間
- 2026年4月22日〜2026年5月21日
- 理由
- 安全管理・事故当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 / 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
さいたま市
- 措置年月日
- 2026年4月20日
- 停止期間
- 2026年4月20日〜2026年6月19日
- 理由
- 不正・不誠実な行為不正又は不誠実行為(法令等違反)
期間終了指名停止・入札参加停止
福島県
- 措置年月日
- 2026年4月20日
- 停止期間
- 2026年4月20日〜2026年7月19日
- 理由
- 不正・不誠実な行為不正又は不誠実な行為 (要綱別表第2 8)
- 根拠規程
- 不正又は不誠実な行為 (要綱 / 別表第28
期間終了指名停止
成田市
- 措置年月日
- 2026年4月20日
- 停止期間
- 2026年4月21日〜2026年5月20日
- 理由
- 労働法令違反その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領 / 第2条第1項(別表第1第1号)
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
千葉市
- 措置年月日
- 2026年4月16日
- 停止期間
- 2026年4月16日〜2026年5月15日
- 理由
- 労働法令違反同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。 不正又は不誠実な行為 第2条第1項別表第2第9項 - -
- 根拠規程
- 不正又は不誠実な行為 第2条第1項別表第2第9項 - -
期間終了入札参加停止
沼津市
- 措置年月日
- 2026年4月16日
- 停止期間
- 2026年4月16日〜2026年5月15日
- 理由
- 安全管理・事故当該業者が代表構成員を務める共同企業体が施工中の工事において、令和6年10月に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付で、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受けたため。
- 根拠規程
- 沼津市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱 / 別表第2第12項
期間終了指名停止
松戸市
- 措置年月日
- 2026年4月16日
- 停止期間
- 2026年4月16日〜2026年5月15日
- 理由
- 労働法令違反当該業者及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 / 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
期間終了指名停止
鎌ケ谷市
- 措置年月日
- 2026年4月16日
- 停止期間
- 2026年4月16日〜2026年5月15日
- 理由
- 労働法令違反株式会社大林組及びその社員2名は、令和6年12月25日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけるトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監督署による立入検査の際に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。
- 根拠規程
- 鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程 / 第2条第1項別表第2第9号
期間終了指名停止
名古屋市
- 措置年月日
- 2026年4月2日
- 停止期間
- 2026年4月2日〜2026年6月1日
- 理由
- 安全管理・事故該当者が代表構成員を務める共同企業体が施工する「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において発生した労働災害について、該当者の使用人が労働基準監督署に対し、事実と異なる説明をしたことにより、該当者及び該当者の使用人が令和8年3月17日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、鰍沢簡易裁判所より令和8年3月24日に罰金刑とする略式命令を受けたことによる。 第3第1項及び別表第2第6号(1)イ
- 根拠規程
- 第3第1項及び別表第2第6号(1)イ
期間終了指名停止
環境省
- 措置年月日
- 2021年11月9日
- 停止期間
- 2021年11月9日〜2021年12月8日
- 理由
- 契約不履行指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が請け負っている令和2・3・4・5 年度飯 舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事において令和2年12月22日に発生した労 働災害について、被災者の3次下請け業者貴水工業株式会社の労働者の休業日 数が33日であったにもかかわらず、貴水工業株式会社が福島労働基準監督署へ 労働者死傷病報告書を提出していないという事実が認められた。 このことに関して、本年8月27日、大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体は福 島労働基準監督署から「関係請負人及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法 等に違反しないよう必要な指導を行っていない。」として、また、貴水工業株式会社 は「遅滞なく労働者死傷病報告を提出していない。」として、それぞれ労働安全衛 生法に基づく是正勧告書を交付された。 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体が元方事業者として関係請負人及び関 係請負人の労働者が労働安全衛生法等に違反しないよう指導を行っていなかった ことは、労働安全衛生法第29 条第1項に抵触し、工事請負契約書等に定める法令 順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成 13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)(以下「措置要領」という。) 別表1第4号(契約違反)に該当する。また、貴水工業株式会社が遅滞なく労働者 死傷病報告を提出しなかったことは、労働安全衛生規則第97条第1項に抵触し、措 置要領別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) / 別表1第4号、別表2第16号
期間終了指名停止
環境省
- 措置年月日
- 2021年10月18日
- 停止期間
- 2021年10月18日〜2021年11月17日
- 理由
- 粗雑工事・履行不良指名停止等措置要領(工事) 別表1第3号 (過失による粗雑工事) 株式会社大林組は、令和元年台風19号で被災した長野県東御市海野地先にお いて、北陸地方整備局が発注した災害復旧工事を受注し施工していたものである が、令和2年10月、護岸工等に不具合が生じていることが確認され、直ちに同地 方整備局が調査を実施したところ、胴込コンクリート充填不足による法覆大型ブ ロック背面空洞などの不具合が判明した。これにより、法覆護岸工の全面的な再 施工を行うこととなり、契約工期内での完成が図られず、完成及び引き渡しを39日 間遅延させた。このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表1第 3号(過失による粗雑工事)に該当すると認められるため。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) / 別表1第3号
期間終了指名停止
環境省
- 措置年月日
- 2021年5月7日
- 停止期間
- 2021年5月7日〜2021年6月6日
- 理由
- 詐欺・虚偽指名停止等措置要領(工事) 別表1第4号 (契約違反) 株式会社大林組が請け負った平成29 年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設 工事において、令和元年11月25日に、二次下請け業者有限会社三宝工業の労働 者が現場内において休業4 日以上の労働災害に被災していたにもかかわらず、同 社は災害発生場所、災害発生状況等を偽り、同年11月27日に福島労働基準監督 署へ虚偽の労働者死傷病報告を提出していたという事実が認められた。 このことに関して、本年3月12日、富岡労働基準監督署は有限会社三宝工業及び 同社取締役を労働安全衛生法違反の疑いで福島区検察庁に書類送検した。 また同日、株式会社大林組東北支店双葉中間貯蔵土木工事事務所長は、富岡労 働基準監督署から「労働災害の報告に関して、元方事業者として関係請負人及び 関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指導を 行っていない。」として労働安全衛生法に基づく是正勧告書を交付された。 当該労働災害の報告に関して、株式会社大林組が元方事業者として関係請負人 及び関係請負人の労働者が労働安全衛生法関係法令に違反しないよう必要な指 導を行っていないことは、労働安全衛生法第29 条第1 項に抵触し、工事請負契約 書等に定める法令順守義務に違反することから、工事請負契約等に係る指名停止 等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表1 第4号(契約違反)に該当する。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) / 別表1第4号、別表1
期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2018年3月30日
- 停止期間
- 2018年3月30日〜2018年7月29日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線建設工事の受注調整事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第７４条第１項の規定に基づき、平成３０年３月２３日、建設業者４社等を検事総長に告発し、同日中に東京地方検察庁はこの４社等を起訴した。
期間終了指名停止
いすみ市
- 措置年月日
- 2018年3月29日
- 停止期間
- 2018年3月29日〜2018年9月28日
- 理由
- 独占禁止法違反独占禁止法違反行為 公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線建設工事を巡り、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し、株式会社大林組及び清水建設株式会社を含む4社らを平成30年3月23日、検事総長に告発し、同日、東京地方検察庁は、4社らを独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪で起訴した。
- 根拠規程
- いすみ市建設工事請負業者等指名停止措置要領 / 第2条第1項第1号「千葉県公共工事契約業務連絡協議会より、当該有資格業者について指名停止の通知があった場合」
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
環境省
- 措置年月日
- 2017年2月15日
- 停止期間
- 2017年2月15日〜2017年2月28日
- 理由
- 安全管理・事故(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表1第7号 (安全管理措置の不適切により 生じた工事関係者事故) 同上
- 根拠規程
- 指名停止措置要領 / 別表1第7号